宪法及相关

 

民法商法

 

行政法

 

经济法

 

社会法

 

刑法

 

诉讼与非诉讼

 
您现在的位置 >首页 > 法律法规 > 行政法规


建设工程质量保证金管理办法

        住房城乡建设部 财政部关于印发建设工程质量保证金管理办法的通知

建质〔2017〕138号

        党中央有关部门,国务院各部委、各直属机构,高法院,高检院,有关人民团体,各中央管理企业,各省、自治区、直辖市、计划单列市住房城乡建设厅(建委、建设局)、财政厅(局),新疆生产建设兵团建设局、财务局:

        为贯彻落实国务院关于进一步清理规范涉企收费、切实减轻建筑业企业负担的精神,规范建设工程质量保证金管理,住房城乡建设部、财政部对《建设工程质量保证金管理办法》(建质〔2016〕295号)进行了修订。现印发给你们,请结合本地区、本部门实际认真贯彻执行。

住房城乡建设部

        财 政 部

2017年6月20日

        建设工程质量保证金管理办法

        第一条 为规范建设工程质量保证金管理,落实工程在缺陷责任期内的维修责任,根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《国务院办公厅关于清理规范工程建设领域保证金的通知》和《基本建设财务管理规则》等相关规定,制定本办法。

        第二条 本办法所称建设工程质量保证金(以下简称保证金)是指发包人与承包人在建设工程承包合同中约定,从应付的工程款中预留,用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。

        缺陷是指建设工程质量不符合工程建设强制性标准、设计文件,以及承包合同的约定。

        缺陷责任期一般为1年,最长不超过2年,由发、承包双方在合同中约定。

        第三条 发包人应当在招标文件中明确保证金预留、返还等内容,并与承包人在合同条款中对涉及保证金的下列事项进行约定:

        (一)保证金预留、返还方式;

        (二)保证金预留比例、期限;

        (三)保证金是否计付利息,如计付利息,利息的计算方式;

        (四)缺陷责任期的期限及计算方式;

        (五)保证金预留、返还及工程维修质量、费用等争议的处理程序;

        (六)缺陷责任期内出现缺陷的索赔方式;

        (七)逾期返还保证金的违约金支付办法及违约责任。

        第四条 缺陷责任期内,实行国库集中支付的政府投资项目,保证金的管理应按国库集中支付的有关规定执行。其他政府投资项目,保证金可以预留在财政部门或发包方。缺陷责任期内,如发包方被撤销,保证金随交付使用资产一并移交使用单位管理,由使用单位代行发包人职责。

        社会投资项目采用预留保证金方式的,发、承包双方可以约定将保证金交由第三方金融机构托管。

        第五条 推行银行保函制度,承包人可以银行保函替代预留保证金。

        第六条 在工程项目竣工前,已经缴纳履约保证金的,发包人不得同时预留工程质量保证金。

        采用工程质量保证担保、工程质量保险等其他保证方式的,发包人不得再预留保证金。

        第七条 发包人应按照合同约定方式预留保证金,保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的3%。合同约定由承包人以银行保函替代预留保证金的,保函金额不得高于工程价款结算总额的3%。

        第八条 缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计。由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的,缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计。由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的,在承包人提交竣工验收报告90天后,工程自动进入缺陷责任期。

        第九条 缺陷责任期内,由承包人原因造成的缺陷,承包人应负责维修,并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用,发包人可按合同约定从保证金或银行保函中扣除,费用超出保证金额的,发包人可按合同约定向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后,不免除对工程的损失赔偿责任。

        由他人原因造成的缺陷,发包人负责组织维修,承包人不承担费用,且发包人不得从保证金中扣除费用。

        第十条 缺陷责任期内,承包人认真履行合同约定的责任,到期后,承包人向发包人申请返还保证金。

        第十一条 发包人在接到承包人返还保证金申请后,应于14天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议,发包人应当按照约定将保证金返还给承包人。对返还期限没有约定或者约定不明确的,发包人应当在核实后14天内将保证金返还承包人,逾期未返还的,依法承担违约责任。发包人在接到承包人返还保证金申请后14天内不予答复,经催告后14天内仍不予答复,视同认可承包人的返还保证金申请。

        第十二条 发包人和承包人对保证金预留、返还以及工程维修质量、费用有争议的,按承包合同约定的争议和纠纷解决程序处理。

        第十三条 建设工程实行工程总承包的,总承包单位与分包单位有关保证金的权利与义务的约定,参照本办法关于发包人与承包人相应权利与义务的约定执行。

        第十四条 本办法由住房城乡建设部、财政部负责解释。

        第十五条 本办法自2017年7月1日起施行,原《建设工程质量保证金管理办法》(建质〔2016〕295号)同时废止。




免责声明
本站法律法规文件政策等,以及部分资讯均来源于网络等公开媒体,本文仅供参考。如需引用,请以正式文件、出版物等为准。
如果涉及文字差错,请指正。如果涉及版权等问题,请联络处理。
客服QQ:605854713@qq.com 客服电话:010-61256989

相关信息

  中华人民共和国土壤污染防治法

  直销员业务培训管理办法

  最高人民法院关于适用《中华人民共和国公司法》若干问题的规定(三)

  学士学位授权与授予管理办法

  最高人民法院关于刑事第二审判决改变第一审判决认定的罪名后能否加重附加刑的批复

  国务院关于明确中央与地方所得税收入分享比例的通知

  政府制定价格成本监审办法

  关于调整房地产交易环节契税个人所得税优惠政策的通知


营业执照地址提供价格低 010-61256989

信息快播

  北京市电子印章推广应用行动方案(试行)

  中央宣传部、中央组织部关于认真组织学习〈习近平谈治国理政〉第三卷的通知

  关于2020年度各项社会保险缴费工资基数上下限的通知

  关于做好2020年本市高考组织保障工作的通告

  北京市文创产业提质扩容专项培训工作实施方案

  关于开展危旧楼房改建试点工作的意见

  关于住房公积金个人住房贷款借款申请人不再承担二手房评估费的通知

  关于开通住房公积金冲还贷提取业务的通知




服务与支持        
 

公司注册

 

开办公司

 

社保人事

  电话咨询:010-61256989  
 

虚拟办公

 

财税代理

 

经营推广

  支持&服务:17319287279  
 

共享办公

 

资质办理

 

公司与法

 

QQ:605854713@qq.com

 
 

单间时租

 

知识产权

     

网站导航  sitemap

 
               
 

版权所有 @2020    京ICP备18022180号-7   联华科技    灵动科技   2134分类目录    友情链接

  法律声明 隐私保护